Musterschreiben/Bauherrn: Auftragserteilung mit vorgelegter FreistellungsbescheiBauabzugsteuer: Musterschreiben für den Bauherrnnigung
Bauabzugsteuer: Musterschreiben für den Bauherrn
Auftragserteilung mit vorgelegter Freistellungsbescheinigung
Anschrift Auftragnehmer | Datum |
Auftragserteilung
Bauvorhaben: .................................... Bauvertrag vom: ....................................
Ihr Angebot vom: ....................................
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihr oben genanntes Angebot erteilen wir Ihnen hiermit den Auftrag für die Ausführung der
__ |
| __ |
|
__ |
| __ |
|
Weiter halten wir folgende Vertragsbedingungen fest:
Die angebotenen Preise sind Festpreise und gelten während der gesamten Bauzeit.
Mit der Ausführung ist auf unsere Anzeige hin innerhalb von 12 Werktagen zu beginnen.
Mit der Ausführung der Werkleistungen ist am ......................... zu beginnen.
Ihre Werkleistung muss bis zum ......................... fertig gestellt sein.
Im Fall des Verzuges mit der Fertigstellung Ihrer Werkleistung wird eine Vertragsstrafe in Höhe von ......................... DM vereinbart, maximal jedoch 10 % der Nettoauftragssumme.
Sie übergeben uns innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Vertrages eine Ausführungsbürgschaft in Höhe von ......................... DM der Auftragssumme zur Absicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des Auftragnehmers.
Sie übergeben uns eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von ......................... DM der Bruttoabrechnungssumme innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme Ihrer Werkleistung.
Abweichend von § 13 Nr. 4 S. 1 VOB/B werden für die Dauer der Gewährleistung 5 Jahre vereinbart.
Die VOB/B gilt in der jeweils geltenden Fassung.
Es wird für erbrachte Leistungen ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von ...... % der Bruttosumme vereinbart.
[ENDE DER VORSCHAU]
Jetzt das vollständige Dokument lesen
Das vollständige Dokument "Musterschreiben/Bauherrn: Auftragserteilung mit vorgelegter Freistellungsbeschei-nigung" können Sie nach dem Kauf sehen, als Word - Dokument (.docx) speichern und bearbeiten.
Garantiert keine Folgekosten. Zeitlich unbeschränkter Zugang zu allen Dokumenten. Kein Abo., weitere Infos
Preis zzgl. MwSt. Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Sie haben bereits einen Zugang?
Bitte hier einloggen.
Nicht den passenden Vertrag gefunden?
Unsere Fachanwälte beraten Sie gern.
Schreiben Sie uns!
Liesegang & Partner stellt Ihnen Musterverträge, Vorlagen, AGB und Formulare für alle geschäftlichen Bereiche zur Verfügung. Unsere Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht, IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz beraten Sie zur Vertragsgestaltung und vertreten Sie auch gerichtlich bei der Durchsetzung Ihrer Verträge.